起诉更改合同范本
诉更改合同范本第一篇
告：，男，族，年月日出生，住
话：一三八一零。
告：上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司。
所地北京市北京经济技术开发区文化园西路三号
人代表
话：
告：百居()家居有限公司北京经济技术开发区店
所地北京市北京经济技术开发区文化园西路三号
人代表
话：
由：装饰装修合同纠纷
讼请求：
、请求法院依法判令被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司继续履行《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》。
、请求法院依法判令被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司向原告支付违约金(自二零零七年一零月二六日起至工程交付之日止，每日按工程造价的二‰计算)。
、请求法院依法判令百居()家居有限公司北京经济技术开发区店继续履行《内购材料供应合同》。
、诉讼费用由被告承担。
诉事实与理由：
告为了装修购买的位于北京市大兴区的房屋，于二零零七年四月二零日与被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司(下面内容称百居开发区分公司)签订了《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》，与百居()家居有限公司北京经济技术开发区店(下面内容称百居开发区店)签订了《内购材料供应合同》。二被告同属上海百安居公司，共同收取工程款。合同约定，由百居开发区分公司负责施工，工程款共计元，工期七五天，百安居采取特有的“清包工、陪购材料”的.方式，原告所需装修材料必需在被告百居开发区店购买。合同签订后原告根据被告提供的预算在二零零七年月日至二零零七年月日往二被告共用的资金卡内付了材料款和人工费等共计零元，此款现仍有余额。
零零七年月日开始施工后先后出现了多处质量难题，经与被告百居开发区分公司多次协商，最终双方于二零零七年一零月二六日达成解决方案，赔偿原告损失四九五九三元。此后由于被告方施工负责人变动等缘故工程一直处于半停工情形，原告多次向百安居领导投诉、协商未果。二零零九年六月二二日被告方店长带工人在卫生间施工时违章操作，造成重大安全隐患，被小区物业责令整改，并告知以后由原告承担相应责任。原告与被告的争议一直不能协商解决投诉至北京市工商局消保科，在该科的多次调解下百安居领导在二零零九年七月三一日答应保证在一周内工程完工交付使用，可是事后工程仍然处于停工情形。
在室内原告定制的嵌入墙内的十余组壁柜还没有安装，后续的电线、管道等附属设施无法安装。由于工程停工时刻长已装修部分无人维护造成墙面乳胶漆发黄，七扇木门和四个房屋的实木地板起翘开裂，这些质量难题难以完全修复。
告工期延误已达二年多之久，理应继续履行合同、继续施工将符合质量要求的装修房屋交付给原告。由于被告的违约行为造成原告二年多不能入住使用房屋，以及装修工程中存在多处质量难题给原告造成了巨大的经济损失，被告理应承担违约责任。为此特提起诉讼，请依法裁决。七胶部七年修工程讯
京市大兴区人民法院
诉人：
—房屋租赁合同纠纷起诉状范本(菁华二篇)
诉更改合同范本第二篇
告：XXX进步有限公司
定代表人：张XX，该公司董事长
告：XX市XX运输有限责任公司，住所地XX省XX市XX区XX路四五九号。
定代表人：时XX，该公司经理。
告：燕XX，男，一九XX年一一月一三日出生，汉族，住XX市XX县XX镇。
讼请求：
、判令二被告赔偿原告货物损失元。
、判令二被告向原告返还运输费用五零零零元。
、由二被告承担本案的诉讼费。
实和理由：
零XX年九月一二日，原、被告双方签订运输协议，约定原告委托被告…
诉更改合同范本第三篇
包方：(甲方)
包方：(乙方)
据《_合同法》及有关法律法规，甲乙双方根据房山区周口店镇云峰寺定向安置房工程一六七一零一一楼的实际情况遵循平等、自愿、互利、诚信的规则，经双方协商除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准(对本协议另外签订的补充协议除外)。
、工程建设地址：
、工程名称：
构类型：框剪结构
、工程承建范围及单价：
.施工内容：室内贴砖、踢脚板、外墙贴纹花石等全部职业。
.室内贴地板砖、踢脚板:元/m二展开面积计算。外墙贴纹花石单价元/m二展开面积。
、工程承包方式：包辅材小型机具。
上主辅材料和其实材料，必须三证齐全，进场使用前由甲方认定、乙方和监理方共同考察认可并经检验复试合格后，方可进场使用。
、双方约定：
.乙方应保证按时支付民工工资，若因乙方不按时支付民工工资造成的民工堵门、上访等给甲方造成不良影响，每发生一次乙路线
方支付违约金万元，且甲方有权解除本协议，因甲方缘故造成意外，一切损失由甲方承担。
.该工程乙方不得转包。如甲方发现乙方私自转包，甲方有权终止本协议，乙方无条件退出施工现场并承担相关的法律和经济责任。
方附加条件及责任;
.甲方应保证工程正常开式和工程施工，本协议双方签字后本协议由甲乙双方保管，本协议签字起日内，甲方保证乙方进场施工。
.工程开工后：
、乙方不得停工，四方缘故造成的停工，四方应补给乙方相应的经济损失。
、甲方如遇资金难题不能按期支付乙方工程款，未结部分按甲路线乙方借款处理，由甲方支付该款的%计算。
、工程款支付：
方应垫资至一层封顶，甲方应在一星期内付给乙方总造价的%，以后每六层为壹个节点，每个节点付总造价的%，最终一次主休封顶付造价的%，主体封顶后付至总造价的%。砌体完工粉刷工进场再付总造价的%，全部完工达到交工条件付至总造价的%，留%质保金按民族标准执行年到期退还乙方。
、工程质量标准：
.争取创市优质结构工程，必须达到合格标准。
.竣工验收，若出现工程质量不合格，乙方必须无条件返工(返工造成的经济损失由乙方全部负担)直至达到工程合格。
一、安全文明施工目标：
全目标杜绝伤亡事故及争创市安全文明工地，严格按照颁布《建筑工程安全施工规范》组织施工，杜绝死亡事故，如发生安全事故由乙方承担全部责任。甲方不承担任何责任。
三、本协议未尽事项可由双方协商解决。
四、本协议一式捌分，协议生效后甲乙双方各持肆份。
方(公章)：_________乙方(公章)：_________
定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日_________年____月____日
诉更改合同范本第四篇
告王某，男，xxxx年xx月xx日出生，畲族，农民，住…………，公民身份号码…………。电话：…………。被告黄某，男，xxxx年xx月xx日出生，畲族，农民，住…………，公民身份号码…………。电话：…………。诉讼请求：一、被告立即返还原告车牌号为XXXX的别克汽车一辆和随车车辆行驶证原件。二、本案诉讼受理费由被告承担。
实与理由：被告黄某于二零一四年二月雇佣我开车，二零一四年三月九日一时二五分，我驾驶被告所有的XXXX号重型自卸货车，从博罗往深圳路线行驶，行至博深高速公路南新潼湖收费站时发生交通事故，造成我重伤住院治疗。
院后原、被告于二零一四年六月二四日就原告的医院费、检查费、补偿款达成协议。
中协议约定的住院医疗费，检查费被告已支付，而双方约定的由被告一次性补偿原告人民币八万元，被告只支付了三万元，仍欠五万。
协议规定被告应将欠款在二零一五年一月三一日付清，原告曾多次要求被告给付补偿款，但被告均未给付。为维护原告的合法权益，为此，今特向法院提起诉讼，敬请法院准予我的诉讼请求为盼!
县人民法院
诉人：
月日一
诉更改合同范本第五篇
告与被告系商品房买卖合同关系……被告的行为构成了严重违约且恶意拖欠赔偿款。按照合同第五条第一款之约定，“甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。
照《最高人民法院审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干难题的解释》第十六条当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额;第十七条损失赔偿额标准：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布的或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。
告多次向被告提出按照合同约定支付利息及违约金的合理请求都遭到拒绝，被告故意躲避原告之询问，无奈之下，原告只得拿起法律武器来维护自己的合法权益。现根据《xxx民法典》、《最高人民法院审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干难题的解释》某年某月某日执行版的相关规定，向贵院提起诉讼，请求人民法院依法予以支持。
据和证据来源，证人姓名和住址
xx人民法院
状人：xxx
年x月x日
告：__________________
址：南京市白下区中山南路________
定代表人：______
告：________，男，汉族，一九八二年九月三零生，住上海市长宁区天山西路________，电话：________
诉更改合同范本第六篇
、本合同书可作为用人单位与职工签订劳动合同时使用。
、用人单位与职工使用本合同书签订劳动合同时，凡需要双方协商约定的内容，协商一致后填写在相应的空格内。
订劳动合同，甲方应加盖公章，法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章。
、经当事人双方协商需要增加的条款，在本合同书中第二十一条中写明。
、当事人约定的其他内容，劳动合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。
、本合同应使用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。
、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，交乙方的不得由甲方代为保管。
动合同变更协议书
员工工号：)经甲乙双方协商一致，就双方对年月日签订/续订的劳动合同变更事项达成如下协议：
、劳动合同变更内容
、本协议生效后，原劳动合同仍继续履行，但变更条款按照本协议执行。
、本协议经甲乙双方签字(盖章)并加盖甲方劳动合同专用章后生效。
、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
方：乙方：(签字)
定代表人或委托代理人：
零xx年x月x日二零xx年x月x日
诉更改合同范本第七篇
告：_________，性别：____，民族：____，出生日期：________年____月____日，身份证号码：____________________________，电话：____________________，地址：________________________。
告：_________，性别：____，民族：____，出生日期：________年____月____日，身份证号码：____________________________，电话：____________________，地址：________________________。
险提示：
讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，由于其事关法院审查的范围。但千万不可不加思索地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。
讼请求：
、判令被告向原告支付违约金共计_________元；
、判令被告赔偿原告装修损失_________元；
、判令被告赔偿原告经营损失_________元；
、判令被告承担本案的诉讼费用。
险提示：
状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的缘故、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。
实与理由：
告与被告于________年____月____日签订《________市房屋租赁合同》（下面内容简称租赁合同），被告将坐落于_________市________区_______庄园______楼的_______房出租给原告，合同约定房屋租赁期自________年____月____日至________年____月____日，共计三六个月。租金为每月__________元，支付时刻分别为________年____月____日、________年____月____日、________年____月____日；付款方式为“一年一付，付十二押一”。
_______年____月____日，原告向被告交付________年____月____日至________年____月____日房屋租金__________元及押金__________元，并开始装修、营业，装修共花费__________元元。________年____月，在原告忙于其他业务期间，被告擅自解除合同，将房屋租给他人，致使原告原定的业务无法开展。
此期间原告多次要求被告继续履行租赁合同，但对方拒不继续履行，对原告的要求置之不理。
告与被告签定的合同事实清晰、有效，被告违约事实清楚。请求法院依法维护原告的合法权益。
_______区人民法院
状人：_________________
_______年____月____日
险提示：
起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。
意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在哪里由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么难题等。
外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。
—委托合同纠纷起诉状范本(菁华一篇)
诉更改合同范本第八篇
告：XX(上海)有限公司
址：
定代表人：电邮：
话：
真：
讼请求：
、判令被告向原告支付佣金人民币九七五,元;
、判令被告向原告支付上述佣金的利息人民币二四,一六六元(按日万分之二点一计算，从二零XX年二月一日起暂记至二零XX年五月三零日，应计至实际付清之日为止);
、判令被告承担原告发生的与本案相关的公证费及翻译费共计人民币二,零零零元;
、判令被告承担本案全部诉讼费用。
实与理由：
告系一家英国公司在上海投资设立的外商独资企业，主要从事汽车设计业务，A先生担任其董事长，B先生担任其总经理兼法定代表人，被告及其全资股东的企业网址为。
告与被告之间存在长期业务合作关系，原告主要在境内为被告关于客户资源、向客户获取项目并提供相关后续服务，被告就此向原告支付相应佣金。具体项目以及应付佣金等相关事宜一般由原告与被告高管A先生、B先生通过往来电邮及附件确认。A先生与B先生使用的_电邮均为企业内部邮箱及实名账户。
零XX年，原告在境内为被告关于并获取多个项目，被告应付原告的佣金先后累计达数百万人民币。截至二零XX年一月五日，被告向原告确认欠原告佣金共计人民币一,一三八,元，后经原告多次催讨，被告仅支付部分款项，仍拖欠人民币九七五,元拒不支付。
此，原告特向贵院起诉，恳请贵院判如所请。
海市XX区人民法院
状人：
名：
期：二零XX年月日
—服务合同纠纷起诉状
诉更改合同范本第九篇
告：________，
别_____，
龄______，
_____年___月____日出生，
业单位_________________________，
址：_________________________________。
告：________，
别_____，
龄______，
_____年___月____日出生，
业单位_________________________，
址：_________________________________。
讼请求：
、请求判令被告支付拖欠的房屋租金____________元。
、请求判令解除原被告间的租赁合同。
、请求返还原告所有的屋内家具一套，价格约_______元。
、本案诉讼费由被告承担。
实和理由：
_____年___月____日，原告与被告签订了房屋租赁协议，约定将______________的房屋租赁给被告使用，并约定每月支付租赁费用________元，原告收取押金__________元。
告于______年___月____日开始向原告付款，但自______年___月____日开始，被告停止支付房屋租金，______年___月____日，原告发现被告还私自将原告租赁房屋内的一套家具搬出。
告多次请求被告支付房租及返还家具，均遭到被告的拒绝。原告无奈之下，起诉至贵院，望贵院审清事实，判如诉请。
__________人民法院（房屋所在地）
状人：___________
_____年___月____日
件：
、被告于原告租赁合同原件一份。
、房租租给被告时，出租房设备清单及照片。
、起诉状__份。
诉更改合同范本第一零篇
告：__
责人：__
址：__
告：__
址：__
份证号：__
讼请求：
、判令被告支付律师费五零零零元;
、本案诉讼费用由被告承担。
实和理由
被告于__年__月__日签订《委托代理合同》，被告委托原告指派律师作为其与__不当得利纠纷案的诉讼代理人，为其提供法律服务。双方约定律师费的.支付方式为：合同签订后支付第一期律师费肆仟元;在第一次开庭前支付第二期律师费伍仟元整，如因原告撤诉，案件不用开庭，甲方应在收到撤诉裁定书后支付此笔律师费。被告于合同签订后，支付了第一期律师费肆仟元。
受委托后，原告方律师在法定期限内向福田区人民法院提出管辖权异议，法院裁定将该案移送深圳市南山区人民法院管辖。南山区人民法院收到案卷后，安排于__年__月__日开庭。开庭前夕，该案原告申请撤诉，法院于__年__月__日裁定准许撤诉。
告律师在收到裁定书后，多次通知被告领取裁定书及缴纳第二期律师费，后又两次将裁定书邮寄给被告。被告不签收邮件，也未缴纳律师费。
了这么多，原被告双方意思表示诚实，合同约定合法有效，双方应依法履行合同设定的权利和义务，按照合同约定，被告应支付第二期律师费五零零零元。因被告未积极履行合同设定的义务，原告为了维护自己的合法权益，现依据《民事诉讼法》之规定，具状诉请贵院依法审理，判准如上请求。
田区人民法院
告：__
_年__月__日
诉更改合同范本第一一篇
文一:
告：姚xx，男，汉族，一九xx年xx月xx日出生，住上海市xx区xx路xx号xx幢xx室。
告：汤xx，女，汉族，一九xx年xx月xx日出生，住上海市xx区xx路xx号xx幢xx室。
原告联系地址：上海市宁xx路xx号xx大厦xxxx室。
告：余xx，女，中国香港居民，一九xx年xx月x日出生，香港永久性居民身份证号：xxxxxx。
告：余xx，男，中国香港居民，一九xx年x月x日出生，香港永久性居民身份证号：xxxxx。
被告联系地址：上海市xx路xx弄xx号xx室。
讼请求：
、判令二被告因逾期交房支付原告违约金人民币三五，六八零元整;
、诉讼费由二被告承担。
实与理由：
零零九年一二月五日，原、被告在上海xxx房屋服务有限公司居间关于下签署了《上海市房地产买卖合同》，合同约定原告(即乙方)购买被告(即甲方)所有的上海市xx区xx路xx号xx幢xxx室房屋，房价款为人民币四xx万元整。签约当天，双方签署了补偿协议，约定乙方另行补偿甲方装修及设备款人民币八x万元整。原告于签约当日支付被告人民币五万元整;于二零零九年一二月一三日支付被告人民币二七四万元整。根据本买卖合同补充条款约定，甲方于收到乙方贷款款项(即人民币二九零万元整)后三个职业日内，将该房屋交付乙方，交付标志为甲方将该房屋的钥匙交付乙方，并对物业管理费、水、电、煤气(若有)、电话(若有)、有线电视(若有)等费用进行结算。同时，本买卖合同约定乙方于甲乙双方办妥房屋交接手续当日，直接支付甲方房款人民币一万元整。二零一零年二月三日，原告贷款银行农业银行放款给被告人民币二九零万元，按照买卖合同约定，被告应于三个职业日即二零一零年二月八日内交房给原告。被告因故迟延交房，直至二零一零年二月二一日(共计一三天)，原、被告签署《房屋买卖交接书》完成交付手续，原告支付被告尾款人民币一万元。
于上述事实，原告认为，原、被告之间签订房屋买卖合同系诚实意思表示，应属合法、有效，被告未按合同约定按时交付房屋已构成违约，根据买卖合同约定，甲方未按合同约定的期限将上述房地产交付(包括房地产交接及房地产权利转移)给乙方，应当向乙方支付违约金，违约金按乙方已付款日万分之五计算，违约金自本合同约定应当交付之日起至实际交付之日止。被告违约迟延一三天交付房屋，合计人民币三七,零五零元，扣除原告迟延一天付款的违约金人民币一,三七零元，被告应支付原告逾期交房违约金人民币三五,六八零元。特此，恳请贵院依法判如所请。
海市xx区人民法院
状人：xxx
x年xx月xx日
文二：
告：xxx，女，一九八一年二月五日出生，汉族，无业，住xxxx，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
